Editoryal özet
Kısmen kabul — Süresinde teslim edilmeyen ve ayıplı iş için tazminat ve bedel iadesi.
Anahtar kavramlar
Gerekçe
Davacı iş sahibi, müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı süresinde teslim etmediğini ve teslim edilen kısımların da ayıplı olduğunu ileri sürerek gecikme tazminatı ve ayıp bedeli talep etmiştir.
TBK m. 470 vd. istisna sözleşmesinde müteahhidin sadakat ve özen borcunu düzenler.
Somut olayda süre uzatımı talebi iş sahibince yazılı olarak kabul edilmemiş, müteahhit savunmasında mücbir sebep iddiasını kanıtlayamamıştır.
Ayıpların niteliği ise yapının ana amacına uygun kullanımını engeller niteliktedir.
Gecikme tazminatı sözleşmedeki günlük cezai şart oranı üzerinden, ayıp bedeli ise yapım maliyeti üzerinden hesaplanmalıdır.
Karar sonucu
Kısmen kabul — Süresinde teslim edilmeyen ve ayıplı iş için tazminat ve bedel iadesi.
İlgili mevzuat
- Bu karar için indekslenmiş mevzuat bulunmuyor.
Yasal uyarı
Bu karar editoryal amaçla özetlenmiştir; gerçek dava numaraları ile birebir eşleşmeyebilir. Somut uyuşmazlıkta mutlaka yetkili bir avukata danışın.